土方施工合同

土方施工合同

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的类型越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的土方施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

土方施工合同1

甲方：

乙方：

甲方委托乙方负责浙江正泰汽车零部件有限公司丁山垦区D24-3地块土方回填工程相关事项，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经甲乙双方协商一致，签订本合同

第一条工程概况

工程名称：浙江正泰汽车零部件有限公司新建厂房矿渣回填工程

工程地点：温州经济技术开发区丁山垦区D24-3

工程范围及规模：DS-D24-3规划用地红线图内全部范围现有场地平均标高：-1.275m(以甲乙双方共同设定的±0.000点标高为基准测绘值)工程完成面标高：-0.475m，即乙方填筑高度为80cm。另根据建筑总平图，厂区两处入口处局部填筑高度需达到120cm，以利后期桩基施工。3矿渣回填工程量：23333x0.80x1.2+30x12x1.2x1.2=22918.08m(沉降量为填筑厚度的20%)。

承包方式

本工程采用固定总价合同，乙方一次性包干，包含矿渣采购、运输、平整及压实。

第二条合同工期

工期：20xx年7月3日--20xx年7月18日,完成并通过甲方验收交付，遇到特殊天气，由甲乙双方商议顺延。

第三条合同价款及付款方法

1、工程综合单价：48元/m(包括所有一切费用及税金)

2、合同价款：工程总价为(含税):1100067.8元，大写：壹佰壹拾万零陆拾柒圆捌角。

3、付款方法：一、合同签订后七个工作日内甲方预付工程款总价的30%;

二、现场工程量完成50%后，经甲方验收确认合格后支付工程款总价的30%：

三、工程完成并通过甲方验收合格后十个工作日内再付40%。

第四条施工要求及验收方法

施工要求：

1、开工前，乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、需安排专职人员对作业路径(市政道路)进行及时清理，保证市政道路干净整洁。

5、需处理好与地方的关系，因地方势力滋事造成工程无法正常进行，工期不得延续，并按本合同第六条违约责任论

6、矿渣粒径不得大于20cm。

7、完成面平整度要求-10cm～+10cm以内。

8、采用推土机碾压推平,压实度要求不得小于95%。

9、回填前树木杂草要清除，以免腐烂发生沉陷

10、矿渣填料其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3且大块料不应集中

11、含有机物质的生活垃圾、流动状态的粘性泥土等，不得用作填方材料

12、机械回填土、石方、要分层压实，允许偏差±80(mm)

13、双方约好的'矿渣来源，未经甲方同意不能随更改验收方法：

工程完工后，由甲方组织竣工验收，并对现场完成面标高进行测定。完成面标高、平整度、粒径大小及压实度均符合要求后，方为合格;否则由乙方承担整修、返工费用。

第五条违约责任

1.根据本合同工期约定，提前或按合同工期竣工，不予奖励;竣工验收合格并交付时间每延误一天扣罚20xx.00元,由甲方从未支付的工程款中直接扣罚。总罚款金额不超过总工程造价的1%

2.如发包人不按本合同约定支付工程款的，则应当向承包人支付按逾期支付金额每日万分之二的违约金;工期相应顺延。

甲方：

乙方：

日期：

土方施工合同2

发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、等价有偿、诚实信用原则，经友好协商，在清楚明了项目现状的基础上，就长城大酒店项目土方开挖分包工程的如下事宜达成一致，并签订此合同。

一、工程概况：

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3建筑面积：

二、承包内容：

承包范围：项目土方开挖工程，工作内容包括但不限于以下内容：

2.1施工现场土方开挖、外运消纳（现场不存土，土方全部外运）；

2.2按照甲方需要的时间及甲方指定的地点提供回填土回运至甲方指定地点；

2.3地下指明或未指明障碍物的处理（包括免费破除、装运、消纳）；

2.4办理与本分包工程有关的各种证件、批件；

2.5基底人工清槽的土方外运以及其它本工程涉及的土方运输工作；

2.6基底桩间土装运及已破除废桩头装运；

2.7其它的临时措施：如临时排水系统、临时道路、围板等（甲方供应临时接驳点，乙方负责临时水、电接驳）；

2.8工程现场的机械场平工作；

2.9除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

三、合同价款：

3.1本合同金额暂定为:元整（RMB元）。

3.2单价：

a、土方出方价格15元／立方米，内容包括：挖土、装载、运输、清运、消纳等全部费用及为此发生的挖掘机、铲车、翻斗车等机械及人工费用。

b、基底桩间土装运及已破除废桩头装运15 元／立方米（如甲方有需要）；

c、回填土方价格13元／立方米，内容包括：挖土、装卸、运输、清运，回运、装卸、回填等全部费用及为此所发生的挖掘机、铲车、翻斗车等机械及人工费用。

3.3本合同单价为固定单价，不再进行调整，并贯串工程全过程始终。合同内所有单价均包括完成本合同工程项目的全部费用，包括施工所必需之一切人工费、材料费、机械费、工程水电费、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用、处理非正常施工期间造成的扰民、安全环保措施及为机械车辆通行所采取的措施等所有费用。

3.4挖方数量以现场所挖基础的实际体积为准；如特殊条件，少量的土方不能实测量的，以双方现场指定人员确认记录为准，甲方有权随时监督检查该记录的真实性，如发现有虚假记录，对将之前签认的所有记录给予30%扣减。

3.5所挖方量均有甲方、乙方、总包、监理签字确认数量为准，进行结算。 ……此处隐藏9569个字……的全部挖土，不包括连通口的挖土),且桩小应变检测完成后一周内，支付至实际完成工程量的70%并退还保证金;

2、施工至主体结构五层且土方工程全部竣工验收合格结算双方确认完成后十个工作日内一次性付清;

发包方(全称)：置业有限公司(以下简称为甲方)

承包方(全称)：建工股份有限公司(以下简称为乙方)

甲方：______乙方：______

______年______月______日 ______年______月______日

土方施工合同13

发包方(以下称甲方)：

承包方(以下称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条、工程项目

一、工程名称： 安装工程

二、工程地点：

三、承包方式：包工、包机械、包安全

第二条、工程期限

合同工期总日历天数 天

第三条、工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组 元/组(一组 块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的'按单价 安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方 日内支付相关工程费用.

第四条、甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于 cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。

第五条、安全施工

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条、奖惩责任

1、如 月 日前安装达到 光伏板安装，则按 元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的 %向守约方支付违约金。

第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条、附则

本合同一式 份，甲乙双方各执 份，自双方代表签字。

甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

电话：

电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

土方施工合同14

甲方：_________________

乙方：_________________

一、项目名称：_________________土方工程。

二、项目内容：_________________本工程地块土方的开挖、运输、平整。

三、工程总量及价格：_________________本工程土方总量约为m3；开挖、运输、平整土方元/m3（不含石方），实做实收。

四、工期要求：_________________按甲方要求进行基地土方的挖、运、填及整平。

五、质量与施工要求：_________________

1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

2、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

六、安全要求：_________________

1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

2、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

3、开挖的.土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算及付款方式：_________________该工程结束，付清总工程款。

八、仲裁与调解：_________________如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

九、合同有效期：_________________本合同一经双方签字与公证后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。

十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方单位（盖章）：_________________

乙方单位（盖章）：_________________

法人代表（签字）：_________________

法人代表（签字）：_________________

联系电话：_________________

联系电话：_________________

签订日期：_________________

土方施工合同15

甲方:

乙方:

甲方承建沱江镇市政道路建设,乙方自愿向甲方承包土方工程施工,依照《中华人民共和国合同法》有其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，现将有关事项双方协商如下：

一、工程地点：江华县沱江路。

二、沱江路路基的土方施工，具体包括平整、碾压、临时便道。

三、工程造价：甲方以道路填方计量为准，单价为:__元/m,结算方量以城西开发公司和审计局结果为依据。

四、付款方式：甲方按乙方所做工程量满8万元拨75%工程进度款，余款在工程竣工验收合格后1个月内付清，中途预支燃油款。

五、乙方必须严格按照设计图纸要求按国家市政工程施工规范施工，按国家市政工程验收标准验收，分层压实厚度不大于30cm，按设计要求达到各填土层，区域密实度、层层测量，层层检测，表面横坡一致，下雨不积水，边坡整齐稳固下雨不滑坡，每天收工现场无废积土堆，整洁卫生，争创优良工程。

六、乙方必须保证机械及时到位，如机械出现问题，应及时抢救，否则，乙方必须从外面调机械进场，不影响甲方正常施工。

七、乙方必须文明施工，安全第一，推土机、压路机一切安全事故费用由乙方自负，如甲方须加班加点，一切费用均由乙方自理，乙方必须服从建设方和甲方统一指挥安排，否则，不符合施工条件和程序，盲目施工，甲方有权强迫停工，其一切后果由乙方自负。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

_______年_____月_____日